Oggetto
Questi termini regolano l’uso del sito di Paicu Web Solutions e il rapporto precontrattuale tra te e noi. Usando il sito li accetti integralmente. I contratti di sviluppo si concludono separatamente, in forma scritta, e prevalgono su questo testo.
I servizi
Offriamo sviluppo di siti su misura, applicazioni web, strategia e design d’interfaccia, oltre all’ottimizzazione di siti esistenti. La portata esatta del lavoro, i termini e il prezzo si stabiliscono in un preventivo scritto, accettato da entrambe le parti prima dell’inizio dei lavori.
Richieste e ordini
Il modulo presente sul sito non costituisce un ordine vincolante e non fa sorgere obblighi per nessuna delle parti. È una richiesta di preventivo. Un progetto inizia solo dopo l’accettazione scritta del preventivo e, se così concordato, dopo l’incasso dell’acconto.
Prezzi e pagamento
I prezzi sono espressi in euro e non comprendono l’IVA, salvo diversa indicazione. Il pagamento avviene in più tranche, su traguardi concordati nel contratto. Le fatture si saldano entro 14 giorni dall’emissione; il superamento di questo termine dà diritto alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione.
Termini e collaborazione
I termini decorrono dal ricevimento di tutti i materiali necessari: testi, immagini, accesso al dominio e agli account esistenti. Il ritardo nella loro consegna sposta la data di consegna della stessa durata. Ogni fase si considera accettata se non riceviamo osservazioni scritte entro 5 giorni lavorativi dalla consegna.
Proprietà intellettuale
Al saldo integrale del prezzo, i diritti patrimoniali sul codice e sui materiali grafici realizzati appositamente per te ti spettano per intero. I componenti di terzi e le librerie open source restano soggetti alle rispettive licenze. Ci riserviamo il diritto di presentare il lavoro nel portfolio, salvo diverso accordo scritto.
Garanzia e manutenzione
Per 60 giorni dal lancio correggiamo gratuitamente i difetti di funzionamento a noi imputabili. Restano fuori dalla garanzia le modifiche richieste in seguito, gli interventi di terzi sul codice e i problemi derivanti da servizi esterni. La manutenzione continuativa si contratta separatamente.
Responsabilità
Rispondiamo dei danni diretti, nel limite delle somme incassate per il lavoro in questione. Non rispondiamo per perdite di profitto, di dati o di opportunità, né per l’indisponibilità dei servizi forniti da terzi: hosting, domini, processori di pagamento, servizi e-mail.
Cessazione della collaborazione
Ciascuna parte può recedere dal contratto con un preavviso scritto di 15 giorni. I lavori eseguiti fino alla data di cessazione si pagano per intero e i materiali realizzati si consegnano nello stato in cui si trovano, senza altre pretese reciproche.
Legge applicabile
I rapporti tra le parti sono regolati dalla legge rumena. Le divergenze si risolvono in via amichevole; se questo non è possibile, la competenza spetta ai tribunali della sede del prestatore. I consumatori possono ricorrere anche alla piattaforma europea di risoluzione online delle controversie.
Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2026